建基咨询官方网站
河南监理20强

热门关键词: 人防工程监理 人防工程监理公司 通信工程监理公司 甲级监理公司 矿山工程监理 通信工程监理 更多TAG>>

您当前的位置: 首页 > 监理行业动态 > 正文

总监理代表在工程量签证单上签字,发包人主张其无效,不能成立

来源:未知 作者:admin 发布日期:2022-10-25 17:15 点击次数:

本文摘要:案件: 根据方升公司提交的《藏文化产业创意园项目监理部拟进场人员名单》,冯永贵系监理单位指派的总监代表,双方有争议的工程鉴证单均系冯永贵签署。根据《最高人民法院关于

本文标签: 总监理代表 工程量签证单

本文最终解释权归建基工程咨询有限公司所有,转载请注明:http://www.ccpm168.com 或 http://www.hnccpm.com

 总监理代表在工程量签证单上签字,发包人主张其无效,不能成立


  案件:

  根据方升公司提交的《藏文化产业创意园项目监理部拟进场人员名单》,冯永贵系监理单位指派的总监代表,双方有争议的工程鉴证单均系冯永贵签署。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九“当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。

  承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量”的规定,冯永贵作为总监代表,又是现场唯一监理,其在工程签证单上的签字,是对本案建设工程现场施工情况的真实反映。因此,其签署的工程签证单能够证明变更、签证项目的实际发生,变更、签证的工作量应当予以认定。

  一审判决

  以签证单上无监理单位签章,隆豪公司不予认可,总监理工程师不知情为由,认定上述签证单是冯永贵超越权限的个人行为,不能作为结算工程款,于事实不符,于法律无据,予以纠正;方升公司提出的变更、签证的工程量应当予以认定的上诉理由成立,予以支持

  重点法条《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释

  第十九条:当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。(注:已失效,现为《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十条)。

  律师建议


  监理单位是接受建设单位的委托代表建设单位进行项目管理的,其权限将取决于建设单位的授权,其监理的内容也将不尽相同。因此,《建筑法》第33条规定:"实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工:程监理单位、监理的内容及监理权限,书面通知被监理的建筑施工企业。"发包人应当将其委托的监理所具有的签证权限范围准确及时通知承包人,以避免因监理人员无权签证而带来的造价争议。否则,监理人员签认的工程量建设单位应当予以认可。

  当合同约定的造成工期延误的事由发生时,不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大,也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系,而应积极采取措施,按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告,及时取得申请工期顺延的签证,并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。

 

扫一扫关注建基工程咨询有限公司官方微信平台

此文关键字:总监理代表 工程量签证单

相关资讯



本站关键词:甲级监理公司、人防工程监理、人防工程监理公司、通信工程监理、通信工程监理公司
乙级人防工程监理、乙级人防工程监理公司、甲级通信工程监理、甲级通信工程监理公司
主办:建基工程咨询有限公司(河南监理行业骨干企业)
注册办公地址:郑州市城东路100号正商·向阳广场15A层(城东路与商城路交叉口向北200米路东)
公司经营范围:建设工程监理、建设工程招标代理、建设工程造价咨询、建设工程项目管理、建设工程技术咨询服务。
公司资质:工程监理综合资质、招投标代理乙级、人防工程监理乙级、水利施工监理乙级
邮编:450003 电话:400-008-2685 建基咨询网址:http://www.ccpm168.comhttp://www.hnccpm.com
安全联盟    备案号:豫ICP备12023889号-8